3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 52. 4. Si la résiliation est prise en application de l'article 51, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché. 52. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 52. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 50 comprend: 52. Au débit du titulaire: - le montant des pénalités; - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 54.
Par suite il a continué d'intervenir, très mal, jusqu'à donc que nous lui notifiions, après mise en demeure, la résiliation du marché. De fait à ce moment il nous manquait des factures, et le décompte de résiliation mentionnait justement l'écart entre les prestations facturées et les prestations réalises, pour lesquelles aucune facture n'avait été établi. Est-ce à dire qu'on peut payer sur la seule base du décompte de résiliation notifié au titulaire? pour moi oui, à voir avec le comptable Je vais regarder ça, je vous tiendrai au courant. Happier Membre senior Messages: 178 Pour moi, le comptable public vous demandera une pièce comptable... Peut-être avous eu déjà eu une première facture mise en instance que vous pouvez corriger à hauteur des prestations réellement réalisées, et accompagnée du décompte de résiliation... De toutes façons, vous avez notifié un document à l'entreprise en lui demandant de présenter une pièce comptable pour payer les sommes effectivement dûes; si elle ne présente pas de factures, tant pis pour elle...
Il est en outre ajouté que le cocontractant de l'Administration doit pouvoir être indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et nécessaire à son exécution si ces frais et investissements n'ont pas été pris en compte dans le montant des prestations payées. Naturellement, le cocontractant doit être en mesure d'apporter tous les justificatifs nécessaires à ses demandes. Faisant preuve d'encore plus de précisions, c'est l'article 34. 2 qui liste les différents postes devant être contenus dans le décompte de résiliation. Il convient d'attirer l'attention des cocontractants sur le fait que les postes compris dans ce décompte de résiliation divergent suivant le type de résiliation mis en œuvre. Le contenu du décompte de résiliation est ainsi différent dans le cadre d'une résiliation pour motif d'intérêt général que dans celui d'une résiliation formulée à la demande du titulaire. L'attention du cocontractant doit également être portée sur la procédure stricte qui doit être suivie pour l'établissement de ce décompte afin qu'une indemnisation pleine et entière puisse effectivement intervenir lorsque le CCAG fournitures courantes et services est applicable.
5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le maître d'œuvre et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 32. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 30 comprend: 32. Au débit du maître d'œuvre: - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du maître d'œuvre dans les conditions fixées à l'article 34; 32. Au crédit du maître d'œuvre: - la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a maître d'ouvrage. 32. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 28 ou à la suite d'une demande du maître d'œuvre comprend: 32. Au débit du maître d'œuvre: 32. La notification du décompte de résiliation au maître d'œuvre par le maître d'ouvrage doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.
Notification du décompte général définitif et saisine du juge du contrat Par ailleurs, les juges de cassation ont été amenés à préciser l'étendue du décompte général du marché résilié. En effet, le 10 août 2012, la communauté d'agglomération avait transmis à la société un décompte général du marché résilié. Cette notification était donc postérieure à la saisine du juge par l'entreprise le 12 janvier 2009. Le Conseil d'Etat a considéré que l'existence de ce décompte prenant en considération le règlement définitif du nouveau marché "notifié par l'administration avant que le juge statue sur le litige" ne privait pas ce dernier de son objet. Le Conseil d'Etat conclut donc que la demande de la société requérante est fondée, même si le règlement du nouveau marché est survenu après la saisine du juge des contrats et avant le délibéré. L'Apasp Références: Conseil d'Etat, 4 juillet 2014, n°374032; Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Cette dernière a alors formé un pourvoi. Le Conseil d'Etat, suivant les conclusions de son rapporteur public Bertrand Dacosta, a jugé que « la circonstance qu'un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux soit notifié par l'administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l'entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet ». Il précise que « ce décompte général ne peut acquérir un caractère définitif et faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions du cocontractant dont le marché a été résilié dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d'une demande contestant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues ». Ainsi, même si le maître de l'ouvrage dresse le décompte général du marché résilié en tenant compte du règlement définitif du nouveau marché et le notifie à l'entreprise écartée, ce décompte ne devient pas définitif tant que le juge n'a pas statué sur la régularité de la résiliation.